承攬合同范本2023
承攬合同范本2023篇1
委托方：_____________(以下稱甲方)
承接方：_____________(以下稱乙方)
簽約地點：________________________
施工地點：________________________
簽約時間：________________________
1.合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
(系統配件參考“附件一：物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)
2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話：________________ 電話：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱
型號
數量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
承攬合同范本2023篇2
使用說明
1.承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本承攬合同適用《中華人民共和國合同法》分則第十五章的規定以及其他相關法律法規的規定。
2.本合同適合于各整體廚房生產商、經銷商與消費者就“整體廚房”的購銷、安裝、服務等事宜，達成一致意思表示時使用。
3.消費者對本合同中的條款應當認真閱讀和理解，尤其是對有下劃線的條款要做到真正理解，合同一旦簽訂即視為當事人雙方對合同條款無異議。
4.合同中雙方當事人手寫體條款的效力高于印刷體條款的效力，補充條款的效力高于事先印刷條款的效力。
5.提倡各整體廚房生產商、經銷商以高于本合同之標準向消費者提供更高標準的服務，如技術標準、保修承諾等。
6.本合同一式三份，當事人可以根據需要適當增加份數。
7.本合同應當使用鋼筆或者黑色炭水筆填寫。
8.本合同由青島市工商行政管理局統一指定印刷企業印刷、發行，由青島市工商行政管理局負責解釋。任何單位或機構不得擅自印刷、翻印買賣和發行。
協議條款
合同編號：_____________________
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____________________
合同雙方當事人：_______________
定作人(以下簡稱甲方)：_______
安裝地點：_____________________
現住所地址：___________________ 郵政編碼：______________________
身份證號碼：___________________ 聯系電話：____________________
承攬人(以下簡稱乙方)：_______
營業執照號：___________________ 注冊地址：______________________
法定代表人：___________________ 聯系電話：______________________
本廚房設計師：_________________ 聯系電話：______________________
安裝負責人：___________________ 聯系電話：______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規的規定，結合整體廚房企業標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同并共同遵守。
第1條 付款方式
1.1 合同價款以訂貨系統價格作為計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現金或者方式支付。
1.2 甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業慣例為合同總價款的____ %，(人民幣____ 圓)，乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還;如甲方定做的，設計定金轉化為貨款，甲方只需交納余款。
1.3 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款后方可定做，同時乙方需給甲方開具發票。
1.4 由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》(GB/T18884.4-20_)中6.5條之規定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條 交貨日期/安裝日期
交貨日期：整體廚房屬于定制產品，精細化制造與諸多服務環節需要較長周期;而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環節之一。在乙方所在地區范圍內，乙方免費為甲方運輸合同內產品(除折價樣品和喬遷外)。
從甲方確認方案并交齊全款(或者交付總價款的____ %)且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區最短交貨周期如下(下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期，其他地區地順延2-3天，節假日生產周期順延)：
序號
地區
交貨周期
1
青島及周邊地區
________天
2
南、西南、西北、東北地區
________天
3
山東、華北、華中、華東地區
________天
4
其他地區如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條 服務范圍
3.1 整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。
3.2 整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，并負責本合同項下的售后服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定：____________________________________________。
因受專業限制，在設計安裝前，乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議，甲方需自行請專業公司、專業人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房基礎工程(包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等)、煤氣軟管與卡子的提供與安裝(甲方應請煤氣公司調試開通氣源)、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝(乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔)等。
第4條 工程配合
4.1 甲方親自(或委托代理人)與乙方履行合同：確認設計方案(包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等)與現場交底后簽訂本合同(含訂購單)、辦理驗收交接手續和其他事宜。
4.2 乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款(或者交付總價款的______%)后，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業完成后再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。
4.3 乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，并要求其經銷(服務)商提供服務，同時索取并保存好保修證和發票等以獲得售后保證;如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
4.4 施工過程中甲方需給乙方提供必要的施工條件。乙方按照設計方案圖紙與相關標準進行施工(如由于乙方原因需要現場調整方案的，經甲方同意后調整并由乙方承擔調整費用)，乙方安裝過程中負責對廚房現場設施和廚房成品進行保護，現場進行試機演示和使用講解，參加竣工驗收。
4.5?施工安全等重要事項約定：
4.5.l 甲方有義務向乙方詳盡說明隱蔽式水、電、氣線路的位置及走向、墻體材料，并聽從乙方技術性指導建議，如甲方沒有履行該義務的，出現施工安全責任事故、返工或安裝后影響使用的，責任由甲方承擔。
4.5.2 整體廚房施工前的地面應當是已經由房屋建筑開發商或者裝飾公司做好防水處理的，并不會因此在
使用過程中滲漏水影響臨近用戶生活;甲方廚房水電氣管線、插座等質量與安裝必須合格，并應由建筑開發商、裝飾公司提供相關的服務與質量保證，乙方不承擔以上零部件質量不良或安裝不當所造成的一切后果與連帶責任。
4.5.3 因乙方在施工過程中違反相關安全操作規程、消防條例等，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第5條 驗收交接與保修
5.1 整體廚房以雙方確認的設計方案圖紙及驗收交接單注明的技術標準(未盡標準見《家用廚房設備》GB/T18884-20_中相關標準)為評定驗收標準。
5.2 訂購單所載明的貨物與產品手冊相對應時，手冊中的產品外觀特征為照片效果，與實物存在一定誤差，展示樣品與實物存在一定誤差;甲方訂購產品特性以簽訂的系統訂購單所注明的要求為準，如生產廠家為了技術進步需要，需要對產品進行升級或更新，乙方應在交付時給甲方提供升級或更新產品。
5.3 整體廚房在安裝現場根據具體工況組裝、拼接、障礙切割、孔洞開挖、不影響正常使用和不改變最基本的設計方案的局部調整等工作以及安裝前開箱驗貨、提前預裝等，屬于正常的安裝規范。
5.4 由于整體廚房安裝往往與裝修施工交叉在一起，為了避免扯皮現象發生，整體廚房完工當天必須由甲方親自(或指派代理人)現場與乙方共同驗收，并辦理驗收交接手續。
5.5 乙方對整體廚房櫥柜部分保修兩年(家電按照家電三包規定執行);乙方對水盆、水龍頭的配套上下水配件、垃圾桶等易損件保修壹年并只承擔相應責任，對本合同外的部件不提供服務與質量保證。甲方需要乙方提供合同內產品的保修服務時，需要提供保修證、有效發票與合同(包括訂購單與驗收交接單等)，否則乙方按照保外收費處理。
5.6 對于超出保修期或非保修項目，以及乙方在銷售時性能故障(非外觀缺損)已維修到位的樣品或其他折價品，乙方提供收費維修服務，乙方按照企業收費標準收費并向甲方開具發票或正式收據。
5.7 整體廚房主要部件(臺面、柜體、門板、把手、非易損功能件)自購買之日起五年內一般使用同品質材料維修(臺面與門板等維修可能存在一定色差);由于產品存在更新換代與不斷技術更新的可能性，超出保修期后甲方可能需要重新選擇換代產品維修。對于有安全使用要求的產品(如電器、經常開關的水龍頭及上水角閥等)乙方建議甲方在超過產品折舊(壽命)期時要予以更換，以確保使用安全。
5.8 甲方在廚房使用過程中應注意做好防水防腐蝕、防燙防高溫、防外力(如強烈敲擊、硬物刻劃等)、防堵塞、保持廚房使用環境干燥清潔等使用保養工作。詳細的產品使用保養注意事項與保修政策見乙方提供的說明書與保修證及乙方公開的最新書面文件。
5.9 下列情況屬于整體廚房產品在目前技術條件下的正常偏差，不屬于不合格項：
(1) 人造石臺面板采用樹脂材料等聚合而成，因受運輸及客戶房間開度尺寸的影響，臺面需做現場拼接。接縫處為無縫隙平滑處理，因樹脂材料的顏色變化等原因會有可見痕跡。
(2) 鑒于目前行業的通用技術水平和材料的限制，人造石臺面板在使用過程中可能出現少量自然裂紋現象，裂紋后采取粘接修補的方式進行修復;因人造石臺面板的特性，維修后可能存在一定色差。
(3) 人造石臺面板在墻面平直情況下與墻面之間應留有2-5mm以內間隙保證伸縮需要。另為安裝和通風的需要，以及在墻體不平整情況下，靠墻柜體離墻有5-15mm的間隙，以方便門板的正常開啟。
(4) 其他正常的使用誤差請參考說明書及乙方公開的最新書面文件。
第6條 違約責任
6.1 有證據證明：由于乙方原因造成整套貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按實際付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但不超過該套廚房的成交價格。
6.2 有證據證明：由于乙方原因造成部分貨物逾期交付而耽誤使用的，每拖期一天，乙方按所缺貨物付款金額的__________‰(千分之二)向甲方支付違約金。以上違約金為一次性補償標準，但不超過所缺貨物的成交價格。
耽誤使用是指無法進行洗滌、烹飪等基本炊事操作導致無法進行基本的用餐活動的情況，此類情況乙方按照上述標準向甲方進行一次性補償。部分貨物逾期交付但不影響基本用餐活動的、以及交接后可能出現的故障維修乙方只需按照規定修復即可。但由于甲方原因延期、甲方同意延期以及不可抗力等非乙方意志原因導致的延期不視為乙方違約。
6.3 有證據證明：因甲方延遲提供施工條件、遲延安裝不超過60天的，甲方可不承擔責任。但由于甲方原因導致乙方返工或多次上門的，返工或多次上門所產生的一切費用，以及與此相關的直接責任由甲方承擔。
6.4 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的超過60天的，從第61天開始甲方應向乙方支付倉儲保管費用等違約金，但每天的違約金標準不超過貨款總額的1‰(千分之一)。
6.5 因甲方推遲安裝致使乙方保管合同標的不超過2年的，乙方要保證貨物的齊全完好，如發生損失，責任由乙方承擔;保管期超過2年，合同標的發生產品質量問題的(結構性質量問題除外)，乙方不承擔責任，只需保證貨物齊全，而且產品按照保外處理。甲方推遲安裝超過2年，乙方在無法通知甲方、或者甲方拒不按照合同約定履行債務的情況下，乙方有權按照《中華人民共和國擔保法》第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條的規定將甲方財產作留置處理。留置后所得不足以支付倉儲保管費的，甲方仍需補齊。
6.6 安裝過程中乙方應妥善保護現場設施和廚房產品，如造成損毀，應據實承擔修復或賠償責任。
6.7 甲方可通過合適途徑或者直接向乙方業務人員核對訂購單與待驗收廚房產品，如在驗收交接時或在驗收后有證據證明乙方有以次充好、偷換材料等違約行為，乙方應承擔違約責任，除無償修復好或更換該部分不合格材料外，并應賠償甲方該部分不合格材料付款金額的2倍作為違約金。
6.8 任何一方向另一方提出權利主張時，必須提供有效證據且權利主張要符合本合同約定，本合同沒有約定的按照有關法律法規規定處理。
第7條 合同糾紛解決方式
甲乙雙方在履行本合同時所發生的一切爭議，應友好協商解決;協商不成時提交合同履行地消費者協會調解。調解不成時可選擇如下方式解決(在所選擇的括號內打√，如選擇仲裁，應當注明具體仲裁委員會名稱)：
a.提交__________仲裁委員會仲裁( )
b.依法向人民法院起訴( )
第8條 其它約定
雙方簽訂交接單后甲方提出產品有外觀缺陷或數量誤差的，乙方不負違約責任。甲方無法證明是乙方責任的由甲方承擔責任;甲方能夠證明是乙方責任的由乙方修復或補足，乙方不負違約責任。乙方拒絕修復或修補的，應當承擔違約責任。
第9條 合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同中的涂改部分無效;如確需增加約定的可以補充約定，補充條款不得與法律法規明令禁止的規定相沖突。該合同一式三份，甲方一份、乙方二份。
定作人(甲方蓋章或簽字)：________
法定代表人(或自然人)：__________
代理人：__________________________
____________年________月________日
承攬人(乙方蓋章或簽字)：________
法定代表人：______________________
代理人：__________________________
____________年________月________日
承攬合同范本2023篇3
定作人： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間： 年 月 日產 品 名 稱規? 格? 型? 號計 量 單 位數 量單 價總 金 額合計人民幣金額(大寫)：
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：
三、交(提)貨時間、：
四、交(提)貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協議。
定作方
單位名稱： (章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話： 傳 真：
開戶銀行： 帳 號：
郵政 編碼：
承攬方單位名稱： (章)
單位地址
托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶 銀行：
帳 號：
郵政 編碼：
稅 號：鑒(公)證意見經辦人： 監(公)證機關(章)
年 月 日(注：除國家另有規定外，鑒(公)證實行自愿原則)
承攬合同范本2023篇4
承攬合同
合同編號：［單位名稱（承攬）字（簽約年份）－08－三位數編號］
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日
承攬合同
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規格：（應寫明定作物具體的規格型號）
1.3數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）
1.4備注：（如無內容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）
3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于 年 月 日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構） 對定作物質量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條 定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 ％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條 不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條 本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式 份，定作人執 份，承攬人執 份。
第十九條 合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人： （公章） 承攬人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日
承攬合同范本2023篇5
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自__X年__X月__X日開工，至__X年__X月__X日竣工，工期__天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
年月日：
承攬合同范本2023篇6
立合約人(以下簡稱甲方)：__________________
印刷廠 (以下簡稱乙方)：__________________
甲方“____________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方達成承印協議如下：
一、數量：_________本，每本_________頁。
二、規格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于__________________ 。
六、交貨地點
乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________ ，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經甲方驗收后一次性付清。
八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。
九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。
十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并承擔甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。
十一、合同有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
甲方：_____________________
地點：_________________
負責人：(簽名蓋章)_______
保證人：(簽名蓋章)_______
地點：_____________________
乙方：_____________________
印刷廠_____________________
負責人：(簽名蓋章)_______
保證人：(簽名蓋章)_______
地點：_____________________
承攬合同范本2023篇7
甲乙雙方本著平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量：_________.
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地，并辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應，如損耗率超過______%，應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料，其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。
2.為使加工生產正常化，由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員)，經教育無效者，乙方有權向甲方提出調換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續：
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量，以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產期滿后，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元，作為工作管理費。
九、結算方式結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續______天不支付，甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保，所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定，按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失，雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，并及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。